法源法律網LawBank                       匯出時間:111.05.09

相關法條

政府採購法(108.05.22)

第 31 條

機關對於廠商所繳納之押標金,應於決標後無息發還未得標之廠商。廢標
時,亦同。
廠商有下列情形之一者,其所繳納之押標金,不予發還;其未依招標文件
規定繳納或已發還者,並予追繳:
一、以虛偽不實之文件投標。
二、借用他人名義或證件投標,或容許他人借用本人名義或證件參加投標
    。
三、冒用他人名義或證件投標。
四、得標後拒不簽約。
五、得標後未於規定期限內,繳足保證金或提供擔保。
六、對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。
七、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為。
前項追繳押標金之情形,屬廠商未依招標文件規定繳納者,追繳金額依招
標文件中規定之額度定之;其為標價之一定比率而無標價可供計算者,以
預算金額代之。
第二項追繳押標金之請求權,因五年間不行使而消滅。
前項期間,廠商未依招標文件規定繳納者,自開標日起算;機關已發還押
標金者,自發還日起算;得追繳之原因發生或可得知悉在後者,自原因發
生或可得知悉時起算。
追繳押標金,自不予開標、不予決標、廢標或決標日起逾十五年者,不得
行使。

第 50 條

投標廠商有下列情形之一,經機關於開標前發現者,其所投之標應不予開
標;於開標後發現者,應不決標予該廠商:
一、未依招標文件之規定投標。
二、投標文件內容不符合招標文件之規定。
三、借用或冒用他人名義或證件投標。
四、以不實之文件投標。
五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯。
六、第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象之情形。
七、其他影響採購公正之違反法令行為。
決標或簽約後發現得標廠商於決標前有第一項情形者,應撤銷決標、終止
契約或解除契約,並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不
符公共利益,並經上級機關核准者,不在此限。
第一項不予開標或不予決標,致採購程序無法繼續進行者,機關得宣布廢
標。

第 59 條

廠商不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條
件,促成採購契約之成立。
違反前項規定者,機關得終止或解除契約,並將二倍之不正利益自契約價
款中扣除。未能扣除者,通知廠商限期給付之。

第 101 條

機關辦理採購,發現廠商有下列情形之一,應將其事實、理由及依第一百
零三條第一項所定期間通知廠商,並附記如未提出異議者,將刊登政府採
購公報:
一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
二、借用或冒用他人名義或證件投標者。
三、擅自減省工料,情節重大者。
四、以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者。
五、受停業處分期間仍參加投標者。
六、犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審為有罪判決者。
七、得標後無正當理由而不訂約者。
八、查驗或驗收不合格,情節重大者。
九、驗收後不履行保固責任,情節重大者。
十、因可歸責於廠商之事由,致延誤履約期限,情節重大者。
十一、違反第六十五條規定轉包者。
十二、因可歸責於廠商之事由,致解除或終止契約,情節重大者。
十三、破產程序中之廠商。
十四、歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士,情節重大者。
十五、對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者。
廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者,適用前項規定
。
機關為第一項通知前,應給予廠商口頭或書面陳述意見之機會,機關並應
成立採購工作及審查小組認定廠商是否該當第一項各款情形之一。
機關審酌第一項所定情節重大,應考量機關所受損害之輕重、廠商可歸責
之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形。

政府採購法施行細則(110.07.14)

第 16 條

本法第十六條所稱請託或關說,指不循法定程序,對採購案提出下列要求
:
一、於招標前,對預定辦理之採購事項,提出請求。
二、於招標後,對招標文件內容或審標、決標結果,要求變更。
三、於履約及驗收期間,對契約內容或查驗、驗收結果,要求變更。

貪污治罪條例(105.06.22)

第 3 條

與前條人員共犯本條例之罪者,亦依本條例處斷。

工程契約範本(86.02.25)

21

二十一  工程驗交:
   (一) 工程完工:工程依本契約完竣後,乙方應對施工期間毀損或遷移
        之公共設施予以修復或回復,並將現場堆置的施工機具、器材、
        廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除,並填具竣工報
        告,於經甲方勘驗認可,始得認定為工程完工,乙方並應在
        日內以書面通知甲方備查。但主體工程已全部完成,如因配合整
        修或瑕疵及零星之配合工作留待保固期間處理。
   (二) 部分完工:
        1 本工程部分完工後,如因實際需要,甲方得通知乙方就已完成
          工程之一部分先行辦理驗收,而予以接管使用。
        2 甲方於必要時,在不妨礙乙方施工之原則下,得通知乙方使用
          已完成之部分工程,如甲方之使用致乙方遭受干擾或損害時,
          甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。
   (三) 初驗與驗收:
        1 甲方於乙方申報工程完工日起,應於    日內辦理初驗。初驗
          合格後,甲方應於    日內派員辦理驗收,在初驗或驗收時,
          初驗或驗收人員依施工規範確有必要開挖或拆除部分工作物以
          作檢驗時,乙方不得推諉拒絕,並應於事後負責免費恢復。初
          驗及驗收時所需儀器、機具、設備及人工,概由乙方提供。
        2 本工程驗收合格後,甲方應於    日內發給結算驗收證明書。
        3 甲方不能在前目期限辦理初驗或驗收時,除屬係乙方的責任外
          ,甲方應自其限期最後一日,至辦理初驗或驗收之日止,依待
          付的款項,給付其限期最後一天銀行無擔保六個月放款利率的
          利息金額。
   (四) 本工程在初驗或驗收時,甲方發現其工程與規定不符時,乙方應
        在甲方指定的期限內作下列的處理,並報請甲方複驗。逾期未辦
        理妥善或複驗仍不符規定者,應自限定期限或複驗之次日起,至
        再驗收合格之日止,以逾期論處,按日計算逾期罰款。複驗以一
        次為限。但複驗改善期限,未逾總工期者,其複驗不受一次限制
        。
        1 乙方使用之材料機具設備,或其施工品質,與規定不符者,在
          不影響其它構造物者,乙方應即拆換並不得要求扣款處理。
        2 施工工程與規定不符者,在不影響使用目的,不妨礙安全及觀
          瞻,經甲方檢討其拆換確有困難者,得以扣款方式處理,其扣
          款除另有規定外,應依其實做價值與契約價格的差額    倍扣
          罰之。
        3 施工工程與規定不符者,雖拆換有其困難,但有違本工程使用
          之目的,或有礙安全必須拆除者,乙方應負責提出具體處理辦
          法,送請甲方核定後辦理,其所需費用及工作時間,概由乙方
          負責。
   (五) 本工程驗收合格後,乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交,
        因非歸責乙方的責任,該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時,
        甲方應負責處理,並應在驗收後    日內處理完畢,否則應由甲
        方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者,乙方視同已完
        成點交程序,對本工程的保管不再負責,甲方不得以尚未點交作
        為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取得目的事業主管機關使
        用執照等文件時,如因甲方之因素以致延誤時,甲方應先行辦理
        驗收並付款。

     (說明)
   (一) 明定工程完工之認定,部分完工之驗收,驗收作業及不符規定之
        處理方式。
   (二) 小型工程辦理驗收時,得自行勘酌直接辦理正式驗收勿須經過初
        驗之規定。
   (三) 明定甲方未依限辦理驗收時應給付待付款之利息。

公務員廉政倫理規範(99.07.30)

2

二、本規範用詞,定義如下:
(一)公務員:指適用公務員服務法之人員。
(二)與其職務有利害關係:指個人、法人、團體或其他單位與本機關(
      構)或其所屬機關(構)間,具有下列情形之一者:
      1.業務往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係。
      2.正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係。
      3.其他因本機關(構)業務之決定、執行或不執行,將遭受有利或
        不利之影響。
(三)正常社交禮俗標準:指一般人社交往來,市價不超過新臺幣三千元
      者。但同一年度來自同一來源受贈財物以新臺幣一萬元為限。
(四)公務禮儀:指基於公務需要,在國內(外)訪問、接待外賓、推動
      業務及溝通協調時,依禮貌、慣例或習俗所為之活動。
(五)請託關說:指其內容涉及本機關(構)或所屬機關(構)業務具體
      事項之決定、執行或不執行,且因該事項之決定、執行或不執行致
      有違法或不當而影響特定權利義務之虞。

相關判例裁判

裁判字號:最高法院 109年台上字第 4222 號 刑事判決

裁判日期:民國 109 年 10 月 08 日
要  旨:
判斷賄賂罪之隱藏性構成要件「對價關係」之成立,衡酌面向包括是否偏
離常軌及影響力二層面。此二層面的具體認定標準,除應探求授受雙方之
認知及法律規範容許範圍外,在偏離常軌之審查也須詳加探求如授受目的
是否暗藏擔保不法行為免遭查緝或稽查;授受行為是建立在業務上之審核
關係;授受標的之內容等是否偏離常軌;授受名義是否與待決或已決事項
有關;收受者是否出現一反常態的特別表現等客觀情形加以判斷。影響力
之審認亦須衡酌如授受行為是否足影響公務員就職權行為之決定,或民眾
對於公務員執行職務之信賴;職權行為之內容是否為特定關係事項;授受
時間是否與職權行為之決定有關聯性等客觀情形。至該收受者實際上是否
真正被影響、有無踐履行賄者所冀求之行為,皆不影響對價關係之認定。

(裁判要旨內容由法源資訊撰寫)
資料來源:法源法律網 www.lawbank.com.tw